問答題

某企業(yè)(甲方)擬投資興建一棟辦公樓,建筑面積2000m2,結構形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構。招標前己經(jīng)出齊全部施工圖紙,某施工單位(乙方)根據(jù)招標文件編制了投標文件,經(jīng)過投標競爭獲得中標。中標后甲、乙雙方簽訂了工程施工承包合同。合同規(guī)定:
(1)合同總價為500萬元。
(2)本工程要求工期為160日。由于承包方的原因每拖延一天交工,發(fā)包方按結算價的萬分之二計算違約金,并承擔由于拖延竣工給發(fā)包方帶來的損失,違約金累計不超過結算價的3%。由于非承包方原因造成工期的拖延,發(fā)包方給予工期的補償。
(3)合同總價包括了完成規(guī)定項目所需的工料機費用、臨時設施費、現(xiàn)場管理費、企業(yè)管理費、利潤、稅金和風險費用。乙方在報價中考慮了市場風險因素,無論實際施工情況如何,合同總價不作調(diào)整。
(4)工程款按月結算。
(5)合同價款調(diào)整方法:①設計變更和工程洽商,由承包人在接到變更洽商通知后14天內(nèi),按甲、乙雙方約定的計價辦法,提出變更預算書,經(jīng)發(fā)包人確認后進行調(diào)整。15天內(nèi)沒有提出的,由承包人承擔有關費用;②施工過程中因不可抗力造成的損失或政策性變化影響造價,由承包人提出,經(jīng)發(fā)包人確認后進行調(diào)整。. 雙方簽訂合同后,施工單位按合同約定時間于2012年6月1日開工,項目實施過程中發(fā)生以下事件:
事件一:施工單位為加快施工進度,未經(jīng)設計單位同意,將原設計的部分灰土墊層改為C15素混凝土,增加費用3000元。
事件二:施工期間因臺風迫使工程停工5天,并造成施工現(xiàn)場存放的工程材料損失1.2萬元;臺風造成施工單位的施工機械損壞,修復費用4000元。
事件三:施工期間鋼材價格上漲,因此導致施工單位材料費用增加5萬元。 事件四:甲方提出改變部分隔斷的裝飾材料,施工單位于8月10日收到工程變更洽商通知,按工程變更洽商進行了施工??⒐を炇蘸筮M行結算時,施工單位提出由于此項變更增加了施工費用5000元,要求甲方給予補償。

該工程施工過程中所發(fā)生的以上事件,是否可以進行相應合同價款的調(diào)整?為什么?

你可能感興趣的試題

1.問答題

某企業(yè)(甲方)擬投資興建一棟辦公樓,建筑面積2000m2,結構形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構。招標前己經(jīng)出齊全部施工圖紙,某施工單位(乙方)根據(jù)招標文件編制了投標文件,經(jīng)過投標競爭獲得中標。中標后甲、乙雙方簽訂了工程施工承包合同。合同規(guī)定:
(1)合同總價為500萬元。
(2)本工程要求工期為160日。由于承包方的原因每拖延一天交工,發(fā)包方按結算價的萬分之二計算違約金,并承擔由于拖延竣工給發(fā)包方帶來的損失,違約金累計不超過結算價的3%。由于非承包方原因造成工期的拖延,發(fā)包方給予工期的補償。
(3)合同總價包括了完成規(guī)定項目所需的工料機費用、臨時設施費、現(xiàn)場管理費、企業(yè)管理費、利潤、稅金和風險費用。乙方在報價中考慮了市場風險因素,無論實際施工情況如何,合同總價不作調(diào)整。
(4)工程款按月結算。
(5)合同價款調(diào)整方法:①設計變更和工程洽商,由承包人在接到變更洽商通知后14天內(nèi),按甲、乙雙方約定的計價辦法,提出變更預算書,經(jīng)發(fā)包人確認后進行調(diào)整。15天內(nèi)沒有提出的,由承包人承擔有關費用;②施工過程中因不可抗力造成的損失或政策性變化影響造價,由承包人提出,經(jīng)發(fā)包人確認后進行調(diào)整。. 雙方簽訂合同后,施工單位按合同約定時間于2012年6月1日開工,項目實施過程中發(fā)生以下事件:
事件一:施工單位為加快施工進度,未經(jīng)設計單位同意,將原設計的部分灰土墊層改為C15素混凝土,增加費用3000元。
事件二:施工期間因臺風迫使工程停工5天,并造成施工現(xiàn)場存放的工程材料損失1.2萬元;臺風造成施工單位的施工機械損壞,修復費用4000元。
事件三:施工期間鋼材價格上漲,因此導致施工單位材料費用增加5萬元。 事件四:甲方提出改變部分隔斷的裝飾材料,施工單位于8月10日收到工程變更洽商通知,按工程變更洽商進行了施工??⒐を炇蘸筮M行結算時,施工單位提出由于此項變更增加了施工費用5000元,要求甲方給予補償。

該工程合同屬于何種形式的合同?本工程采用這種合同形式是否合適?為什么?
4.問答題

某大型工程,南于技術特別復雜,對施工單位的施工設備及同類工程的施工經(jīng)驗要求較高,經(jīng)省有關部門批準后決定采取邀請招標方式。招標人于2013年3月8日向通過資格預審的A、B、C、D、E五家施工承包企業(yè)發(fā)出了投標邀請書,五家企業(yè)接受了邀請并于規(guī)定時間內(nèi)購買了招標文件,招標文件規(guī)定:2013年4月20日下午4時為投標截止時間,2013年5月10日為發(fā)出中標通知書日。 在2013年4月20日上午A、B、D、E四家企業(yè)提交了投標文件,但C企業(yè)于2013年4月20日下午5時才送達。2013年4月23日由當?shù)卣袠送稑吮O(jiān)督辦公室主持進行了公開開標。 評標委員會共有7人組成,其中當?shù)卣袠送稑吮O(jiān)督辦公室1人,公證處1人,招標人1人,技術、經(jīng)濟專家4人。評標時發(fā)現(xiàn)B企業(yè)投標文件有項目經(jīng)理簽字并蓋了公章,但無法定代表人簽字和授權委托書;D企業(yè)投標報價的大寫金額與小寫金額不一致;E企業(yè)對某分項工程報價有漏項。招標人于2013年5月10日向A企業(yè)發(fā)出了中標通知書,雙方于2013年6月12日簽訂了書面合同。

分別指出對B企業(yè)、C企業(yè)、D企業(yè)和E企業(yè)的投標文件應如何處理,并說明理由。
6.問答題某工程監(jiān)理公司承擔施工階段監(jiān)理任務,建設單位采用公開招標方式選擇承包單位。在招標文件中對省內(nèi)與省外投標人提出了不同的資格要求,并規(guī)定2008年10月30日為投標截止時間。甲、乙等多家承包單位參加投標,乙承包單位11月5日方提交投標保證金,11月3日由招標辦主持舉行了開標會。但本次招標由于招標人原因導致招標失敗。 建設單位重新招標后確定甲承包單位中標,并簽訂了施工合同。施工開始后,建設單位要求提前竣工,并與甲承包單位協(xié)商簽訂了書面協(xié)議,寫明了甲承包單位為保證施工質(zhì)量采取的措施和建設單位應支付的趕工費用。 施工過程中發(fā)生了混凝土工程質(zhì)量事故。經(jīng)調(diào)查技術鑒定,認為是甲承包單位為趕工拆模過早、混凝土強度不足造成的。該事故未造成人員傷亡,導致直接經(jīng)濟損失4.8萬元。 質(zhì)量事故發(fā)生后,建設單位以甲承包單位的行為與投標書中的承諾不符,不具備履約能力,又不可能保證提前竣工為由,提出終止合同,甲承包單位認為事故是因建設單位要求趕工引起,不同意終止合同,建設單位按合同約定提請仲裁,仲裁機構裁定終止合同,甲承包單位決定向具有管轄權的法院提起訴訟。上述質(zhì)量事故的技術處理方案應由誰提出?技術處理方案核簽后,總監(jiān)理工程師應完成哪些工作?該質(zhì)量事故處理報告應由誰提出?
7.問答題某工程監(jiān)理公司承擔施工階段監(jiān)理任務,建設單位采用公開招標方式選擇承包單位。在招標文件中對省內(nèi)與省外投標人提出了不同的資格要求,并規(guī)定2008年10月30日為投標截止時間。甲、乙等多家承包單位參加投標,乙承包單位11月5日方提交投標保證金,11月3日由招標辦主持舉行了開標會。但本次招標由于招標人原因導致招標失敗。 建設單位重新招標后確定甲承包單位中標,并簽訂了施工合同。施工開始后,建設單位要求提前竣工,并與甲承包單位協(xié)商簽訂了書面協(xié)議,寫明了甲承包單位為保證施工質(zhì)量采取的措施和建設單位應支付的趕工費用。 施工過程中發(fā)生了混凝土工程質(zhì)量事故。經(jīng)調(diào)查技術鑒定,認為是甲承包單位為趕工拆模過早、混凝土強度不足造成的。該事故未造成人員傷亡,導致直接經(jīng)濟損失4.8萬元。 質(zhì)量事故發(fā)生后,建設單位以甲承包單位的行為與投標書中的承諾不符,不具備履約能力,又不可能保證提前竣工為由,提出終止合同,甲承包單位認為事故是因建設單位要求趕工引起,不同意終止合同,建設單位按合同約定提請仲裁,仲裁機構裁定終止合同,甲承包單位決定向具有管轄權的法院提起訴訟。上述質(zhì)量事故的調(diào)查組應由誰組織?監(jiān)理單位是否應參加調(diào)查組?說明理由。
8.問答題某工程監(jiān)理公司承擔施工階段監(jiān)理任務,建設單位采用公開招標方式選擇承包單位。在招標文件中對省內(nèi)與省外投標人提出了不同的資格要求,并規(guī)定2008年10月30日為投標截止時間。甲、乙等多家承包單位參加投標,乙承包單位11月5日方提交投標保證金,11月3日由招標辦主持舉行了開標會。但本次招標由于招標人原因導致招標失敗。 建設單位重新招標后確定甲承包單位中標,并簽訂了施工合同。施工開始后,建設單位要求提前竣工,并與甲承包單位協(xié)商簽訂了書面協(xié)議,寫明了甲承包單位為保證施工質(zhì)量采取的措施和建設單位應支付的趕工費用。 施工過程中發(fā)生了混凝土工程質(zhì)量事故。經(jīng)調(diào)查技術鑒定,認為是甲承包單位為趕工拆模過早、混凝土強度不足造成的。該事故未造成人員傷亡,導致直接經(jīng)濟損失4.8萬元。 質(zhì)量事故發(fā)生后,建設單位以甲承包單位的行為與投標書中的承諾不符,不具備履約能力,又不可能保證提前竣工為由,提出終止合同,甲承包單位認為事故是因建設單位要求趕工引起,不同意終止合同,建設單位按合同約定提請仲裁,仲裁機構裁定終止合同,甲承包單位決定向具有管轄權的法院提起訴訟。上述質(zhì)量事故發(fā)生后,在事故調(diào)查前,總監(jiān)理工程師應做哪些工作?
9.問答題某工程監(jiān)理公司承擔施工階段監(jiān)理任務,建設單位采用公開招標方式選擇承包單位。在招標文件中對省內(nèi)與省外投標人提出了不同的資格要求,并規(guī)定2008年10月30日為投標截止時間。甲、乙等多家承包單位參加投標,乙承包單位11月5日方提交投標保證金,11月3日由招標辦主持舉行了開標會。但本次招標由于招標人原因導致招標失敗。 建設單位重新招標后確定甲承包單位中標,并簽訂了施工合同。施工開始后,建設單位要求提前竣工,并與甲承包單位協(xié)商簽訂了書面協(xié)議,寫明了甲承包單位為保證施工質(zhì)量采取的措施和建設單位應支付的趕工費用。 施工過程中發(fā)生了混凝土工程質(zhì)量事故。經(jīng)調(diào)查技術鑒定,認為是甲承包單位為趕工拆模過早、混凝土強度不足造成的。該事故未造成人員傷亡,導致直接經(jīng)濟損失4.8萬元。 質(zhì)量事故發(fā)生后,建設單位以甲承包單位的行為與投標書中的承諾不符,不具備履約能力,又不可能保證提前竣工為由,提出終止合同,甲承包單位認為事故是因建設單位要求趕工引起,不同意終止合同,建設單位按合同約定提請仲裁,仲裁機構裁定終止合同,甲承包單位決定向具有管轄權的法院提起訴訟。指出該工程招標投標過程中的不妥之處,并說明理由。招標人招標失敗造成投標單位損失是否應給予補償?說明理由。
10.多項選擇題關于中空玻璃特性的說法,正確的有()。

A.光學性能良好
B.防盜搶性好
C.透明度弱
D.隔聲性能差
E.隔聲性能良好